Algemene Voorwaarden
De onderhavige algemene voorwaarden regelen alle contractuele relaties tussen:
APOS Group SRL
Zetel: Lindenlaan, 109 Bus 1
1640 Sint-Genesius-Rhode
Ondernemingsnummer / BTW: BE0899394787
1. Toepassingsgebied
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten met zowel zakelijke klanten (B2B) als consumenten (B2C). Zij prevaleren boven alle voorwaarden van de klant, tenzij er uitdrukkelijk een schriftelijke tegenovergestelde akkoord is gegeven.
2. Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand bij ondertekening van de offerte of bij schriftelijke bevestiging van de bestelling. Elke wijziging moet bij schriftelijk addendum worden vastgelegd. Plannen, metingen en beschrijvingen blijven indicatief.
3. Prijs – Herziening – Onvoorziene omstandigheden
De prijzen worden vastgesteld op basis van de geldende economische omstandigheden. Conform Boek 5 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek (onvoorziene omstandigheden), kan APOS Group SRL een heronderhandeling verzoeken in het geval van onvoorziene omstandigheden die de uitvoering excessief kostbaar maken.
4. Aanbetaling
Een minimale aanbetaling van 30% is verschuldigd bij bestelling. Bij gebrek aan betaling kan de overeenkomst van rechtswege worden opgeschort.
5. Uitvoeringsvertragingen
De termijnen zijn indicatief. Vertragingen veroorzaakt door: slecht weer, tekort aan materialen, stakingen, fouten van de klant, vertraging in vergunningen of tussenkomst van derden, vormen een bevrijdende omstandigheid voor de aansprakelijkheid.
6. Toegang tot de bouwplaats
De klant garandeert vrije, veilige en aan de veiligheidsnormen conforme toegang. Elke stillegging van de werken die aan de klant kan worden toegeschreven, kan in rekening worden gebracht.
7. Betaling
Facturen zijn betalingsbaar binnen 30 kalenderdagen. Bij betalingsachterstand gelden de volgende maatregelen:
- Interest conform de wet van 2 augustus 2002 (B2B)
- Forfaitaire schadevergoeding van 10% (minimum € 75)
- Onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen
8. Exceptie van niet-uitvoering
APOS Group SRL kan haar verplichtingen opschorten bij niet-betaling of contractuele tekortkomingen.
9. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven eigendom van APOS Group SRL tot volledige betaling van de facturen.
10. Oplevering en aanvaarding
De voorlopige oplevering geldt als aanvaarding. De definitieve oplevering vindt plaats na het herstellen van eventuele gebreken. Bij gebrek aan schriftelijk bezwaar binnen de 8 dagen, worden de werken als aanvaard beschouwd.
11. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid is beperkt tot het contractuele bedrag en maximaal beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt. Indirecte schade is uitgesloten.
12. Tienjarige aansprakelijkheid
Toepasbaar conform de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek voor werken die de stabiliteit of waterdichtheid van het bouwwerk aantasten.
13. Garantie
De garantie dekt gebreken die toerekenbaar zijn aan APOS Group SRL. Uitgesloten zijn: normale slijtage, onjuist gebruik, interventie door derden, gebrek aan onderhoud.
14. Onderaanneming
APOS Group SRL kan een beroep doen op onderaannemers, terwijl zij de leiding en de contractuele verantwoordelijkheid behoudt.
15. Opzegging
In het geval van een eenzijdige opzegging door de klant, is een forfaitaire vergoeding van 20% van het resterende verschuldigde bedrag verschuldigd.
16. Overmacht
Elke onvoorziene en onafhankelijke gebeurtenis (administratieve beperkingen, oorlog, gezondheidscrisis, tekorten) schort de verplichtingen op.
17. Persoonsgegevens
Verwerking vindt plaats conform de AVG (GDPR).
18. Gedeeltelijke nietigheid
De nietigheid van een clausule heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.
19. Toepasselijk recht
Uitsluitend Belgisch recht. Bevoegde rechtbanken: arrondissement van de zetel van het hoofdkantoor.
Laatst bijgewerkt: 24 mei 2026